Пошив из материала заказчика договор

Договор подряда на пошив одежды. Образец

Пошив из материала заказчика договор

г. ………………………….                                                      «…..» …………………. 20….. г.            ……………………………………………………………………………………. в лице

(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

……………………………………………,действующего на основании ..…………………….
                       (ф.и.о.)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

…………………………….……………………………………………………………………….,
(ф.и.о. полностью)

паспорт ………. №………………… выдан………….………….……………………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения ……………………………………………
                                                                                               (наименование органа выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:

город …………………… улица …..…………..….………..… дом ……  корпус ……  кв. …..

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

1. Предмет договора

  1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив ……………………………..……………….,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

  1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

………………………………………………………………………………………………………
(кол-во, цвет, стоимость и т.п.)

2. Сумма договора и порядок оплаты

  2.1. Сумма договора составляет

……………………………………………………………………………/……..…..………рублей.
(цифрами и прописью)

  2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г.

3. Срок действия договора

  3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..…………………………………
(дата или событие)

  3.2. Материал  предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г.

  3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …………. 20….. г.

  3.4. Изделие принимается в срок до «….» …………. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.

4. Права и обязанности сторон

  4.1. Подрядчик обязуется: – после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;  – предупредить Заказчика в срок ………….  дней  о  недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;  – письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;

 – в  случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора,  письменно уведомить  Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении ……………….. дней со дня отправления уведомления;

 – в  случае  остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;

 – предоставить заказчику достоверную и необходимую  информацию  о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

  4.2. Подрядчик вправе:- приостановить работу, если Заказчик нарушает  свои  обязанности  по  настоящему  договору,   а   также   потребовать  возмещения убытков;- удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком  обязанности  уплатить  стоимость Изделия, предусмотренную договором;

– при  обнаружении  недостатков  Изделия,  за  которые  он отвечает вместо  устранения  этих  недостатков  безвозмездно  выполнить  работу заново с  возмещением  Заказчику  убытков причиненных  просрочкой  исполнения.

  4.3. Заказчик вправе:
 – проверять ход и качество  работы,  выполняемой  Подрядчиком.

  4.4. Заказчик обязуется: – предоставить  Подрядчику  всю необходимую информацию о желаемом результате работы; – принять  Изделие  работы  в  срок,  предусмотренный настоящим договором; – известить  Подрядчика  в  срок ………….. дней об обнаруженных  недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;

 – предъявить  требования,  связанные  с  ненадлежащим   качеством Изделия.

5. Ответственность сторон

  5.1. В случае нарушения  Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

  5.2. В случае нарушения  Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

  5.3.

Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
 – отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать   возврата  уплаченной денежной суммы и возмещения убытков; – назначить Подрядчику новый срок,  в течение которого он  должен выполнить работу; – возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.

 – потребовать соразмерного уменьшения цены  за работу.

 5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения  материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

6. Отказ от исполнения договора

  6.1. Заказчик  может в любое время до сдачи ему результата работы  отказаться  от   исполнения   договора,  уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим  договором цены пропорционально части выполненной работы,  выполненной подрядчиком и  возместив  подрядчику  убытки,  причиненные  прекращением договора.

  6.2. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора   при неисполнении   или   ненадлежащем  исполнении  Подрядчиком  настоящего договора.

 6.3. Подрядчик  вправе отказаться от исполнения  договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах,  грозящих прочности и годности Изделия,  не  заменит негодный материал и не примет других  необходимых  мер  для  устранения  таких обстоятельств.

  6.4. Подрядчик вправе  отказаться  от  исполнения  договора  если Заказчик  не  представит  материал Подрядчику в  срок,  указанный  в  п. 3.2. настоящего  договора.

7. Гарантийные обязательства

 7.1. Гарантия на Изделие составляет ………………………. месяцев.

  7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8. Прочие условия

  8.1. Любые изменения условий  настоящего  договора  оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу  после  подписания сторонами.

  8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

  8.3. Подрядчик  не  производит   устранение   недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же  при появлении дефектов в результате  естественного износа.

9. Форс-мажор

  9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

  9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

     Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик                                                                      Заказчик

Адрес: ………………………………….                        Адрес: ………………………………….
(юридический и фактический)                                                       (по месту регистрации и проживания) ……………………………………….…                         ………….……………………………………………………………………….…                         паспорт .……………………………………………………………………….

…                         выдан……………………………….… ……………………………………….…                         ………….……………………………………………………………………….…                         ………….……………………………………………………………………….…                          дата рождения ……..………………………………………………………….…                          телефон .

………………………………

                   (реквизиты организации)

……………………………………….…                         ………….………………………………

                      (ф.и.о. полностью)                                                                                (ф.и.о. полностью)              

 ……………………………………….…                        ………….………………………………

                        (подпись)                                                                                                        (подпись)                                              

 «……» …………………. 20….. г.                                    «……» …………………. 20….. г.

Источник: http://alfa-form.ru/index.php/dogovor/vypolneniya-rabot/65-dogovor-na-poshiv-odezhdy/

Договор на изготовление текстильных изделий

Пошив из материала заказчика договор

Договор на изготовление текстильных изделий в форматеDOCX

Договор на изготовление текстильных изделий в формате DOC

Договор на изготовление текстильных изделий в формате RTF

Договор на изготовление текстильных изделий в формате PDF

Договор

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Место заключения договора ___Дата заключения договора:__.__.20__ г.

 ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.

), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.

), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.             Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2.             Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3.             Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4.             Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1.             Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2.             Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3.             Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4.             Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5.             В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6.             Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.Порядок доставки

3.1.             Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

3.2.             Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3.             При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.Качество изделий

4.1.             Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2.             Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3.             Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4.             Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5.             Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1.             Подрядчик вправе:

5.1.1.       не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2.       удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3.       отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2.             Подрядчик обязан:

5.2.1.       обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2.       уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3.       выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4.       при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3.             Заказчик вправе:

5.3.1.       в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2.       предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3.       вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4.       предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4.             Заказчик обязан:

5.4.1.       правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2.       принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3.       в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.Ответственность сторон

6.1.             Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2.             Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3.             Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4.             В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5.             Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6.             Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1.             Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2.

             Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.Разрешение споров

8.1.             Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2.             При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.Прочие условия

9.1.             Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2.             Стороны не вправе передавать  третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЗаказчик
ПОДПИСИ СТОРОН:

Источник: https://xn----7sbbhef7cpebbpj8b.xn--p1ai/?page_id=1027

Договор на пошив изделий

Пошив из материала заказчика договор

О, должность устава, положения, доверенности именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика. Требования к качеству сырья:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор на изготовление текстильных изделий
  • Договор подряда, бытового, по пошиву одежды
  • Договор подряда на пошив мехового изделия (примерная форма)
  • Договор на услуги по пошиву медицинских халатов для медицинского учреждения
  • Договор на изготовление продукции из давальческого сырья
  • Услуги по пошиву и ремонту одежды
  • Договор подряда на пошив одежды
  • Договор подряда, бытового, по пошиву одежды
  • Договор выполнения работ по пошиву изделий

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Договор на изготовление текстильных изделий

Права и обязанности сторон 3. Исполнитель обязуется: Исполнитель вправе: Заказчик вправе: Ответственность сторон 4. Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия до его передачи в транспортную компанию несет Исполнитель.

Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия после передачи его в транспортную компанию несёт транспортная компания.

В случае нарушения сроков изготовления изделий, указанных в настоящем договоре Исполнитель уплачивает неустойку в размере: Если Заказчик предоставил правильные мерки, но изделие ошибочно сшито с использованием других мерок исключения составляют изделия, у которых тип застежки: Денежные средства перечисляются на счёт Заказчика после предоставления Заказчиком фото изделий, где видны несоответствия.

Нравится Показать список оценивших 4. Исполнитель не несет ответственности, если мерки сняты неправильно по вине заказчика. Если Заказчик сам выбирает материал, то Исполнитель не несёт ответственности за получившийся внешний вид изделия.

Если в готовом изделии отсутствуют оплаченные пожелания и рекомендации Заказчика, оговоренные в настоящем договоре, то Исполнитель возмещает сумму пропорциональную стоимости пожеланий и рекомендаций. Исполнитель выбирает украшения на своё усмотрение, если не оговорено иного.

Исключением являются оттенки. При обнаружении производственного брака Исполнитель выплачивает Заказчику компенсацию в размерах: Денежные средства перечисляются на счёт Заказчика после предоставления фото, где видны описанные дефекты.

Если нарушаются несколько пунктов настоящего договора, то возмещению подлежит сумма за одно, более высокое по цене нарушение. Если Заказчик не получил все оплаченные изделия, то Исполнитель возвращает Заказчику сумму за все недополученные изделия в полном размере.

Сроки изготовления и оплата 5. Срок изготовления изделий — 20 двадцать календарных дней. После истечения данного срока, Исполнитель должен оповестить Заказчика о готовности изделия. И в течение нескольких дней отправить фотографии заказанных изделий.

Если Заказчик не оплатил заказ в течение трёх дней после физического получения договора, сроки исполнение договора могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке. По истечению данного срока Исполнитель оставляет за собой право аннулировать заказ.

Предоплата в данном случае не возвращается. Срок исполнения договора может быть изменен, если Заказчик в процессе изготовления вносит изменения и дополнения. Разрешение споров 6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Октябрьском районном суде города Ижевска, установленном действующим законодательством. Заключительные положения.

Договор подряда, бытового, по пошиву одежды

Договор подряда, бытового, по пошиву одежды Юрист-консультант г. Московская область, г. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: Исполнитель обязан предоставлять Заказчику для ознакомления: Исполнитель обязуется: После передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять услуги по пошиву или ремонту одежды (далее – «Услуги») в порядке и на условиях.

Права и обязанности сторон 3. Исполнитель обязуется: Исполнитель вправе: Заказчик вправе: Ответственность сторон 4. Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия до его передачи в транспортную компанию несет Исполнитель.

Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия после передачи его в транспортную компанию несёт транспортная компания.

В случае нарушения сроков изготовления изделий, указанных в настоящем договоре Исполнитель уплачивает неустойку в размере:

Договор на услуги по пошиву медицинских халатов для медицинского учреждения

Договор об оказании услуг по пошиву меховых изделий 1. Исполнитель обязуется также сдать результат готовых изделий — головные уборы из меха далее — меховые изделия в соответствии с заявкой, принятой от Заказчика.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего, забрав материалы, закупленные для исполнения, компенсировав все расходы, понесенные Исполнителем в ходе выполнения Договора.

Все изделия изготавливаются по размерам меркам , предоставленным Заказчиком и заверенным лично его подписью, и в случае несоответствия заказа размерам меркам , Заказчик несет полную ответственность и обязан оплатить Исполнителю всю сумму заказа. Добрый вечер!

Данный договор нужно готовить сугубо под ваши условия, типовые формы можно нати на Подрядчик обязуется произвести пошив. Договор с ателье производителем фирменной одежды о предоставлении услуг по пошиву.

Сохраните этот документ сейчас.

Внимание Договор на изготовление текстильных изделий в форматеDOCX Договор на изготовление текстильных изделий в формате DOC Договор на изготовление текстильных изделий в формате RTF Договор на изготовление текстильных изделий в формате PDF Договор на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам Место заключения договора Дата заключения договора: Предмет договора 1. Подрядчик обязуется в срок со днязаключения настоящего договорапроизвести пошив , указать наименование вещи а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. Заказчик предоставляетподрядчикунеобходимыйдляпошива материал. Подрядчикневправепривлекатькисполнениюсвоих обязанностей других лиц.

Услуги по пошиву и ремонту одежды

Предмет Договора 1.

Товар по настоящему Договору поставляется партиями. Исполнитель обязуется поставлять Заказчику Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях, отдельно по каждой партии Товара.

Исполнитель организует закупку необходимых тканей и обеспечивает изготовление Товара в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями, самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков поставки и обеспечение надлежащего качества Товара. Комплектность, качество и гарантии 2.

Товар по настоящему Договору поставляется партиями. Объем .. Договор об оказании услуг по пошиву меховых изделий. Договор.

Предмет Договора 1.

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по пошиву медицинских халатов далее – Товар , в сроки, количестве и на условиях, оговоренных в приложениях 1 и 2 к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Стоимость Договора 2. Заказчик по мере выделения бюджетных средств производит оплату путем перечисления за фактически оказанные Услуги Поставщиком по Договору и подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных Услуг.

Договор оказания услуг шитья костюмов

Пошив из материала заказчика договор

Договор на оказание услуг на пошив Панель ручного поиска договоров 5. Подрядчик несет ответственность за соответствие швейной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. Договор подряда, бытового, по пошиву одежды 3.

Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший выполнение работы оказание услуги , не дожидаясь истечения предусмотренного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работы бытового подряда , не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Кузбасские зэки шьют костюмы для ЮИДовцев (ФОТО)
  • Договор на пошив костюма
  • Договор на пошив платья
  • Договор о предоставлении услуг
  • Договор оказания услуг ателье
  • Договор на пошив платья

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ:

Источник: https://fathersgaragedoors.com/trudovoe-pravo/dogovor-okazaniya-uslug-shitya-kostyumov.php

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Пошив из материала заказчика договор
Скачать образец документа

г. __________                                                                                 «___» ____________  20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1)  Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок  выполнения работ  в течение 20 (двадцати)  дней со дня подписания договора.

1.4. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача — приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3.  Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________)  рублей с учетом НДС 18%.  Источник финансирования по договору  средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче — приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена  сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

______________________________

________________ /_____________

______________________________

________________ /_____________

Приложение №1

к договору № ____

от «___»__________20__

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование

ОКДП

Ед. изм.

Размер одной единицы

Цена за пошив одной единицы (руб.)

Количество шт.

Сумма (руб.)

1

Пошив портьеры на окно

32 гр. (9412201)

2

Пошив вуали на окно

32 гр. (9412201)

3

Пошив ламбрекена на окно

32 гр. (9412201)

4

Пошив занавеса

32 гр. (9412201)

5

Пошив поперечного занавеса

32 гр. (9412201)

6

Пошив кулисы

32 гр. (9412201)

7

Пошив шторы

32 гр. (9412201)

8

Пошив ширмы

32 гр. (9412201)

9

Пошив скатерти

32 гр. (9412201)

Итого:

Заказчик:

Подрядчик:

______________________________

________________ /_____________

______________________________

________________ /_____________

Приложение №2

к договору № ____

от «___»__________20__

Перечень материалов для пошива штор

Наименование

ОКДП

Ед. изм.

Количество

1

Ткань для штор Портьера 100% полиэстер, ширина 2,8 м.

32 гр. (1721403)

м/п

2

Ткань для штор Вуаль 100% полиэстер, ширина 3,00 м.

32 гр. (1721409)

м/п

3

Тесьма

32 гр. (1721409)

м/п

Заказчик:

Подрядчик:

______________________________

________________ /_____________

______________________________

________________ /_____________

Источник: http://dogovor.guru/dogovor/dogovor-okazaniya-uslug-rabot/dogovor-na-okazanie-uslug-po-poshivu-shtor/

ЗнатокПрав
Добавить комментарий